沙子购销合同范本的格式内容是怎样的?

镇江律师网 www.zj48.net

  沙子购销合同范本的格式内容是怎样的? 一、沙子购销合同范文
   沙子购销合同
  甲方:
  乙方：
  根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，甲乙双方在自愿平等的基础上经过友好协商签订本合同，以资双方共同遵守。
  （一）购货内容及单价：
  1、中沙
  单价： 元/吨; 数量： 吨; 金额： 元
  合同金额以收货磅单中实际收到数量乘以单价为准;上述产品价款中已含运输费、税费、装卸费等。
  （二）质量要求：
  1、所供砂应为天然河砂;
  2、规格要求：中砂;
  3、含泥量小于3%，泥块含量小于1%，石子及鹅卵石含量小于2%。
  （三）供货方式：
  1、乙方接到甲方要货通知后于10小时内将货物送至甲方指定地点，如每月叁次供货不及时，扣除货款违约金贰万元。由乙方负责组织承运，运输费用由乙方承担。
  （四）结算方式：
  1、乙方凭磅单与甲方对帐，付款时乙方要向甲方出具正式税务发票;
  2、付款方式：现金或转账方式。甲方不能按时支付货款，本合同自动终止。
  （五）交货地点：甲方指定地点：甲方施工工地。
  （六）验收方式：
  1、甲方根据行规制定具体验收标准，并据此进行验收与计量。
  2、以甲方过磅数量为准，但必须将双方核实，乙方有权随时对过磅进行抽查，如有异议，须经双方协商解决。
  3、每批货物送至甲方后，甲方进行抽检后合格的，但在实际使用过程中，发现有不合格的产品(人为除外)，甲方应及时通知乙方，乙方应给予更换并承担全部的违约责任。
  （七）合同变更解除
  1、因工程塬因需要变更所购物品的，经甲乙双方协商可以重新变更或更改购销合同。
  2、甲乙方中有一方出现违约责任，另一方有权单方解除合同，并追究由此造成的经济责任。
  （八）违约责任
  1、乙方违约责任
  （1）乙方所交产品质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或煺货，因质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部并承担该次货款20%的违约金。
  （2）乙方如不能按照甲方所通知的时间供货，或者逾期交货，逾期交货的违约金为当次货款的20%。
  2、甲方的违约责任
  （1）中途煺货，应向乙方偿付煺货部分货款10%的违约金。
  （2）逾期付款的，应按人民银行有关延期付款的规定向出卖人偿付逾期付款的违约金。
  （3）如错填到货地点或接货人，应承担乙方此所受的损失。
  （九）不可抗力
  任何一方由于不可抗力的塬因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
  （十）争议的解决方式
  本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均甲方工程所在地人民法院起诉。
  本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式贰份，双方各执一份;具有同等法律效力。
  （十一）合同期限：本合同一式贰份。经法定代表人签章后生效。
  甲方： 乙方：
  经办人： 经办人：
  签订时间： 签订时间：
  根据以上内容，我们可以知道，在沙子购销合同范本中，一般内容都包括代表合同购销双方的合意的相关条款以及双方约定的关于沙子购销的相关内容。合同作为纸质的一份证明，也能在购销合同中对可能出现的违约状况而提起的民事诉讼中提供有力的证据。想了解

·合同专用章和公章的区别是什么
      使用范围不同1、公章适用范围广泛，涵盖合同章2、合同章只能在合同上有用，不能办其他事二、执章人不同1、一般公章由公司的法定代表人执掌，法定代表人如果把法定代表人章与公章一同使用就代表公司行为2、合同专用章可由法人执掌，也可由专门的合同人员负责保管三、管理部门不同1、公司合同专用章的管理部门一般为法律部门，公司公章的管理部门一般为公司的综合管理部门2、公章在所有印章中具有最高的效...

·电子产品购销合同范本怎么写？
      电子产品购销合同范本怎么写？ 电子产品购销合同 出卖人(甲方)：_________ 买受人(乙方)：_________ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。 第一条 标的物 1、产品名称：_________ 商标：_________ 规格/型号：_________ 原产地：_________ 生产厂家：_________ 2...

·合同诈骗一般是几年的罪？
      三年以下有期徒刑个人合同诈骗，数额不满五千元的，单处罚金刑;五千元以上不满一万元的，为拘役刑;一万元的，为有期徒刑六个月，每增加一千二百元，刑期增加一个月。二、三年以上十年以下有期徒刑个人合同诈骗数额满三万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。数额每增加两千元，刑期增加一个月。具有两个以上情形的，在六个月之内酌情增加刑期：1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯...

·网签合同没有备案能否修改？
      如果开发商往外报出则不可以修改。网签的合同有个开发商内部流转审核过程,然后才是报出确认。如果尚未报出,可以很方便地修改合同。如果已经报出了,则不能直接修改了。要撤销原合同后才能重签,花费时间精力。开发商办预购商品房备案登记,是将网签的合同打印下来,双方签字盖章后送交易所,相当于书面确认合同行为。所以,只要开发商网上报出了,就不能修改了,无论是否备案了。网签是网上签约的简称，常见...

·买卖合同的违约责任裁判规则是什么？
      买卖合同的违约责任裁判规则是什么？ 一、买卖合同违约责任裁判规则 1、买受人依约保留部分价款作为质量保证金，出卖人在质量保证期间未及时解决质量问题而影响标的物的价值或者使用效果，出卖人主张支付该部分价款的，人民法院不予支持。 2、买受人在检验期间、质量保证期间、合理期间内提出质量异议，出卖人未按要求予以修理或者因情况紧急，买受人自行或者通过第三人修理标的物后，主张出卖人负担因...

·监理人应该履行哪些合同义务有哪些
      监理人应该履行哪些合同义务有哪些？监理人在是一个比较重要的角色，也承担着一定的责任，只有承担其自己的责任，尽好自己的义务才能做好监理工作。那么，关于监理人应该履行哪些合同义务这个问题，您都了解多少呢?下面，我们将会为您详细的介绍一下相关的知识。一、什么是监理?“监理”的含义可以更全面地表述为：一个执行机构或执行者，依据准则，对某一行为的有关主体进行督察、监控和评价，守“理”者按...

·要是对方不履行合同怎么办
      要是对方不履行合同怎么办众所周知，签订合同之后，您最希望的状态就是双方都能够认真及时的履行合同中约定的内容，但是如果由于某些原因，对方不履行合同怎么办呢?不履行合同的违约责任又有哪些呢?我们来为您解答。一、对方不履行合同怎么办如果对方不履行合同，另一方可以向法院起诉要求对方继续履行或者解除合同赔偿相应的损失。对于其他不履行合同的处理，合同法也作出救济的方法：当事人一方不履行合同...

·合同没有终止日期的法律后果是什么？
      合同没有终止日期的法律后果是什么?合同没有终止日期的，如果不能协商达成补充协议的，双方都可以随时要求终止合同，但应该给对方必要的准备时间。根据《民法典》的相关规定：第一百五十九条规定，当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。第五百一十一条规定，履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当...

·解除合同被诉讼时效一般为多久？
      解除合同被诉讼时效一般为多久？一般情况是3年的时效。一般来说，合同解除都会有一个《解除合同通知书》，有合同一方当事人发起解除合同诉求，《解除通知书》中告知了提出异议的期限，另一方应当在异议期限届满前向人民法院提起诉讼;如果《解除通知书》中没有告知提出异议的期限，应当在解除合同通知到达之日起三个月内向人民法院提起起诉。否则有不被法院支持的风险。《民法典》(自2021年1月1日起施...

·合同诈骗罪管辖问题怎么处理
      合同诈骗罪管辖问题怎么处理我国法律对刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。《刑事诉讼法》第24条规定：“犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。”所谓犯罪地是指实施构成犯罪的一切必要行为的地点，包括犯罪预备地、实施地、结果地和销赃地。对于合同诈骗罪，《最高人民法院关于执行<中华人民共和国刑事诉讼法>若干问题的解...

·签了采购合同毁约赔偿比例是什么？
      签了采购合同毁约赔偿比例是什么?填了签了采购合同毁约赔偿比例是应当是在实际损失的30%以下来进行赔偿，具体的情况如下所述。1、如果合同当事人在合同中没有约定违约金的，违约金等于违约所造成的实际经济损失。《合同法》第一百一十三条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违...