合同违约赔偿协议书范本

镇江律师网 www.zj48.net

  合同违约赔偿协议书范本合同违约赔偿协议书范本甲方(出卖人)：_____都城物业发展有限公司乙方(买受人）_____劲松路甲1号松华园小区 单元 房业主鉴于：1、_____年 月 日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号： )，乙方购买_____劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币 元。2、甲方应于_____年10月31日前向乙方交付商品房。3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自2008年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至20XX年5月19日。5、乙方已于_____年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。6、自_____年11月1日起至2008年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元，于2008年 月 日前以现金方式一次付清。二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。四、本协议自双方签字盖章之日起生效。五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。甲方：________ 乙方：________________ 年________ 月________ 日合同违约赔偿协议书主要是作为双方已经就违约赔偿达成合意的证据，以避免今后产生不必要的纠纷。相信您在阅读了我们提供的合同违约赔偿协议书范本后，都知道合同违约赔偿协议书应该怎么写吧。若您还有其他的法律问题，您可以咨询辽阳律师。
  
  
  

·因拒付租金而对租赁合同解除诉讼时效为多久？
      因拒付租金而对租赁合同解除诉讼时效为多久？《民法通则》第136条第三项规定：延付或拒付租金的，诉讼时效期间为1年。《合同法》第227条规定：承租方逾期不交房租，出租方有权解除合同，收回房屋，追求承租方的违约责任。原告在起诉前长达1年多的时间内，从未行使过上述权利，即使被告因种种原因未及时交纳房租。二、关于租赁合同诉讼时效的具体问题1、关于租赁合同履行完毕承租人出具的欠款条适用诉...

·诈骗与合同诈骗的区别是什么?
      一、诈骗与合同诈骗的区别是什么?1、合同诈骗罪和诈骗罪侵犯的客体不同：在侵犯客体上，诈骗罪只侵犯了公私财产的所有权，是简单客体;而合同诈骗罪除了侵犯了公私财产所有权外，还侵犯了市场交易秩序和国家合同管理制度，因此侵犯的是复杂客体;这也是为什么诈骗罪属于侵犯财产的犯罪，而合同诈骗属于破坏社会市场经济秩序犯罪的原因所在。2、合同诈骗罪和诈骗罪的客观方面不同：诈骗罪主要表现在行为人采...

·合同撤销权的主体及行使方式有哪些？
      合同撤销权的主体及行使方式有哪些？(一)什么是合同撤销权 合同撤销权，即可撤销合同的撤销权，是指撤销权人因合同欠缺一定生效要件，而享有的以其单方意思表示撤销已成立的合同的权利。相对于绝对无效合同而言，可撤销合同属相对无效合同，其在有撤销权的一方行使撤销权之前，合同对当事人仍有效力，故其相对无效。在行使撤销权后，合同无效溯及合同成立之时，自始不发生效力。合同撤销权是不同于债权人的...

·合同违约金按天算一般是多少？
      合同违约金按天算一般是多少？按照你们合同商定的计量。　当事人主张商定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以事实上损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的犯错程度以及预期利益等综合因素，根据平等原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人商定的违约金超出导致损失的百分之三十的，通常能够认定为《合同法》第一百一十四条第二款限定的“过分高于导致的损失”。法律上无限定违约金占...

·合同诈骗罪中非法占有的认定是怎样的
      合同诈骗罪中，犯罪嫌疑人具不具有非法占有的目的非常的重要，它关系到合同诈骗罪这个罪名是否能够成立，那么非法占有到底该如何来认定了?我们下文做了解答，供您阅读。 合同诈骗罪是指，在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物数额较大的行为。从《刑法》第二百二十四条对合同诈骗罪罪状的表述中可见，“以非法占有为目的”是合同诈骗罪明文规定...

·行使合同撤销权的法律后果是什么?
      行使合同撤销权的法律后果是什么？签订合同是当代社会开展许多合作活动的前提，是社会文明重法的表现。合同签订一方如要违约反悔，那么这一方很有可能就要承担相应的违约责任。有些人就动起小脑筋，他们可能听说过合同撤销权这一名词，就想进一步咨询合同撤销权的法律后果。那么，网的编辑就来为您聊一聊相关概念。一、合同撤销权概述合同撤销权，即可撤销合同的撤销权，是指撤销权人因合同欠缺一定生效要件，...

·事业合同到期不续签有补偿吗
      事业合同到期不续签有补偿吗事业劳动合同到期后，事业和劳动者需要再次签订劳动合同。这个时候双方就要面对一个问题，事业合同到期不续签有补偿吗?我们告诉您，除了是劳动者有过错，都会有经济补偿。我们下面将主要介绍相关法律知识。 一、劳动合同到期后，事业单位不同意继续签订书面劳动合同的，事业单位应该向劳动者支付经济补偿金吗? 首先，劳动合同到期后，用人单位拒绝继续与劳动者签订书面劳动...

·效力待定合同撤销权如何行使？
      效力待定合同撤销权如何行使？《合同法》第48条规定了效力待定合同的处理情况，善意相对人可以催告被代理人追认，也有权撤销合同。《合同法》第四十八条 规定“ 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相...

·买卖合同中双方当事人的权利义务具体是什么？
      现在越来越多的合作或者售卖物品选择签订合同来进行，签订合同的双方为出卖人和买受人，有很多人不知道他们的具体义务，这里呢，本站的我们就为您整理并总结了关于买卖合同中双方当事人的权利义务的相关内容，供您参考。买卖合同中双方当事人的权利义务具体是什么?(一)出卖人义务1、交付标的物，并转移标的物的所有权于买受人。该项义务是出卖人的主合同义务，它由两个方面的内容组成：(1)交付标的物。...

·技术服务合同可分为哪些种类
      技术服务合同可分为哪些种类技术服务合同的内容十分广泛，其服务涉及到“设计服务、工艺服务、测试分析服务、计算机应用服务、新型或复杂生产线的调试服务、特定技术项目的信息加工、分析、检索服务、农业技术服务、技术培训、技术中介特殊产品技术标准的制定服务、重大事故定性、定量分析服务、重大科技成果的定性、定量技术鉴定、评价服务”等方方面面，但归纳起来不外乎两大类型：(一)提供物化技术工作成...

·同时抗辩权存在那些合同，其执行方式是怎样的
      同时抗辩权存在那些合同，其执行方式是怎样的？在我国法律中，是有同时履行抗辩权这一概念的，并且区别于抗辩权。对于抗辩权来说，是合同一方具有的权利;而同时履行抗辩权是合同双方可以同时履行抗辩权的。这个概念可能很多人不太理解，下面我们将其相关知识介绍给您，同时抗辩权存在那些合同?请往下阅读了解。 一、同时抗辩权存在那些合同? 同时履行抗辩权，是指在没有规定履行顺序的双务合同中，当事人...