建设施工合同范本是什么?

镇江律师网 www.zj48.net

  建设施工合同范本是什么？
  国家为了保证经济市场能够有一个合法稳定的环境，对我国的经济活动制定了相应的法律规定。要求我国的经济活动，必须在法律规定的范围内进行。并且在活动开始之前需要签订相应的合同规范条款，用此来保证双方的经营活动能够合法有效。那么，建设施工合同范本是什么？
  
  一、建设施工合同范本是什么？
  
  发包人(全称):__________________________________________________________________
  
  承包人(全称):__________________________________________________________________
  
  依照<中华人民共和国合同法>、<中华人民共和国建筑法>及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
  
  一、工程概况
  
  工程名称:______________________________________________________________________
  
  工程地点:______________________________________________________________________
  
  工程内容:______________________________________________________________________
  
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
  
  资金来源:______________________________________________________________________
  
  二、工程承包范围
  
  承包范围:______________________________________________________________________
  
  三、合同工期:
  
  开工日期:______________________________________________________________________
  
  竣工日期:______________________________________________________________________
  
  合同工期总日历天数_________________天
  
  四、质量标准
  
  工程质量标准:__________________________________________________________________
  
  五、合同价款
  
  金额(大写):_____________________________元(人民币)
  
  ￥:_____________________________元
  
  六、组成合同的文件
  
  组成本合同的文件包括:
  
  1、本合同协议书
  
  2、中标通知书
  
  3、投标书及其附件
  
  4、本合同专用条款
  
  5、本合同通用条款
  
  6、标准、规范及有关技术文件
  
  7、图纸
  
  8、工程量清单
  
  9、工程报价单或预算书
  
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分<通用条款>中分别赋予它们的定义相同。
  
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。建筑工程施工合同范本。
  
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  
  十、合同生效
  
  合同订立时间:________年__________月__________日
  
  合同订立地点:_________________________________________________________________
  
  本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
  
  发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
  
  住所:_______________________________住所:______________________________________
  
  法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
  
  委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
  
  电话:_______________________________电话:______________________________________
  
  传真:_______________________________传真:______________________________________
  
  开户银行:___________________________开户银行:__________________________________
  
  账号:_______________________________账号:______________________________________
  
  邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。
  
  建筑施工团队在进行职工之前签订的建设施工合同范本，是符合我国法律规范的经济活动，受到我国法律的保护。国家之所这么制定，人们之所以这么遵循是为了营造一个合法稳定的市场环境。只有这样，在发生建设施工问题的时候就有相应的文件对问题进行处理，同时也能够保证我国建筑施工的工程质量。
  
  
  
  

·劳动合同变更的方式
      劳动合同变更的方式 劳动合同的变更，是指当事人双方对依法成立的劳动合同的条款所作的修改和增减。劳动合同的变更，包括协议变更和法定变更两种情况：1、协议变更是指双方当事人 必须协商一致，达成协议;2、 法定变更是在法律规定的原因出现时，当事人一方可依法提出变更劳动合同(变更的内容也需要当事人双方协商一致)。无论是协议变 更，还是法定变更，只限于对劳动合同的某些内容的变更，不能对劳...

·实质审查通知书答复的主要工作
      实质审查通知书答复的主要工作 一、阅读审查意见通知书 阅读审查意见通知书时，专利代理人应当从下述三个方面去理解审查意见： (1)明确审查员实质审查后对该申请总体倾向性意见。 前面已经指出审查意见通知书对申请文件的总体倾向性意见分成肯定性、否定性和不定性三类结论意见。因而，通过阅读审查意见通知书应当明确该审查意见通知书究竞属于哪一类，以便对不同类审查意见通知书采取不同类处理办法...

·建筑工程质量与工程的安全是密不可分的，工程质量问题涉及到工程
      建筑工程质量与工程的安全是密不可分的，工程质量问题涉及到工程在建筑过程中的各个阶段，只有在工程建设的过程中，在各个阶段都对工程质量严格把关，这样才能够使得建设工程质量过关，安全性能提高。最近实行了建设工程新的质量保证金规定。那么，建设工程质保金3%最新保证金实施了吗?一、建设工程质保金3%最新保证金实施了吗?工程质量保证金又称建筑工程信誉保证金，是指施工单位根据建设单位的要求，...

·负有环境监管职责的国家机关工作人员严重不负责任，导致重大环境
      负有环境监管职责的国家机关工作人员严重不负责任，导致重大环境污染事故，发生严重后果的行为，可能涉嫌犯环境监管失职罪。严重不负责任和重大环境事故之间需要具有因果关系，即前者导致后者发生，否则不构成本罪。另外，本罪的主体是特殊主体，即负有环境监管职责的国家机关工作人员，其他主体不构成本罪。那么，什么叫环境监管失职罪，环境监管失职罪如何处罚?请看下文分析。 一、环境监管失职罪的立案...

·单位是否可以开除试用期员工
      可以说试用期是劳动者就职时期的一个过渡阶段，很多单位都会认为在试用期内是可以随时辞退员工的，这样就能以较低的人工成本来完成一些不是特别重要的事情。但是从法律的角度来看，单位是否可以开除试用期员工呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、单位是否可以开除试用期员工 很多用人单位都存在一个错误的认识，认为在试用期内随时可以解除劳动合同，辞退员工，且无须支付经济补偿金。这种认识是...

·一、如何解除长期劳动合同?
      一、如何解除长期劳动合同? 按照我国现行的法律制度，无固定期限劳动合同作为不同合同形态的一种，可以通过三种方式予以解除，包括协商解除、法定解除和约定解除。 1、协商解除。协商解除是指合同履行过程中，当事人经协商一致同意解除合同。《劳动法》第24条规定:“经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。”可见，无固定期限劳动合同不仅可以协商变更，还可以协商解除。 2、法定解除。...

·一、8级伤残误工费的时间界定是怎么规定的?
      一、8级伤残误工费的时间界定是怎么规定的? 1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。 2、当事人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。实际减少的收入必须是实际丧失的收入，包括工资、奖金、津贴、课酬、合法的兼职收入等，但一般不包括企业经...

·劳动合同法赔偿金条例有哪些？
      一般来说，咱们找到工作时，都会与用人单位签订劳动合同。这样做也是为了对双方当事人的权利义务作出约束，同时也是为了更好的保护咱们劳动者的权利，但是这样仍然避免不了用人单位的违约，为此咱们国家的法律专门出台劳动合同法赔偿金条例，维护劳动者的权益。那么，你知道劳动合同法赔偿金条例有哪些?我国法律如何规定?我们将就上述问题作出分析。 一、什么是经济补偿金? 经济补偿金是用人单位解除劳...

·辽宁省建设工程质量管理条例全文
      辽宁省建设工程质量管理条例全文 第一章 总则 第一条 为加强建设工程质量监督管理，明确工程质量责任，保护从事建设工程活动各方及使用者的合法权益，依据国家有关法律、法规，制定本条例。 第二条 本条例所称建设工程，是指房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等工程。 本条例所称建设工程质量，是指有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中对建设工程的安全、适用、经济、美观等方面...

·误工费的统一情况：
      误工费的统一情况： 1.在我国，误工费是并没有一个明确的数字的，由于误工费耽误的是受害人工作的时间，但是每一个人工作的时间和工作的报酬都是不一样的，所以这个时候没有办法划出一个统一的标准来。 2.在这里需要注意的是，误工的时间是来源于医疗机构给出的证明时间，以此而来计算的，如果是由于伤残或者是严重疾病持续误工的话，那么持续误工的时间是一直到伤残鉴定之日的前一天。用时间乘以...

·劳动仲裁开庭代理人谁都可以吗
      不是，律师、法律工作者、近亲属等才可以接受委托担任代理人。法律规定当事人可以委托代理人参加仲裁活动。委托他人参加仲裁活动，应当向劳动争议仲裁委员会提交有委托人签名或者盖章的委托书，委托书应当载明委托事项和权限。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十四条当事人可以委托代理人参加仲裁活动。委托他人参加仲裁活动，应当向劳动争议仲裁委员会提交有委托人签名或者盖章的委托书，委托书应当...